Yükleniciye geriye dönük süre uzatımı verilmesi (BAM)

  • Kamu Kurumları ve Şirketleri | Mevzuat ve Hukuk
"); pri.document.close(); pri.focus(); pri.print(); pri.close(); }
ÖZET: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Mahkeme, yüklenicinin iş programına uymadığı ve gecikmeler yaşandığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedilmesinin haklı olduğuna karar vermiştir. Ancak, fesih işleminin usulüne uygun yapılmadığı ve her iki tarafın da kusurlu olduğu belirlenmiştir. Yargıtay, mahkemenin eksik inceleme ile karar verdiğini, yüklenicinin alacak taleplerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak ilk derece mahkeme kararını kaldırmış ve dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.

ABONELERE ÖZEL İÇERİK

İçeriği görüntüleyebilmek için İdarenizin veri tabanı aboneliği gerekmektedir.

Diğer İçerikler