Sözleşmeden önce işin yapımına ilişkin projelerin yükleniciye tam olarak verilmediği iddiası (BAM)

  • Kamu Kurumları ve Şirketleri | Mevzuat ve Hukuk
"); pri.document.close(); pri.focus(); pri.print(); pri.close(); }
ÖZET: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, davacı taşeronun, davalı yüklenicinin hak ediş ödemelerini zamanında yapıp yapmadığını ve bu durumun işin gecikmesine neden olup olmadığını araştırmadan karar verdiğini belirterek, ilk mahkeme kararını eksik inceleme nedeniyle kaldırdı. Mahkeme, tarafların fesihteki kusurlarının tespit edilmesi gerektiğini, davalı yüklenicinin teminat mektubunu irat kaydetmesinin haksız olabileceğini ve menfi zarar taleplerinin karşılıklı olarak değerlendirileceğini vurguladı. Dava, yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

ABONELERE ÖZEL İÇERİK

İçeriği görüntüleyebilmek için İdarenizin veri tabanı aboneliği gerekmektedir.

Diğer İçerikler