6. Hukuk Dairesi 2021/6142 E. , 2022/5546 K.
Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve karşı davanın reddine, birleşen davanın açılmamış sayılmasına yönelik verilen hüküm davacı-karşı davalı … İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. […]
14. Hukuk Dairesi 2020/851 E. 25.5.2022 K.
T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
DAVA : İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 19.12.2019 tarih ve 2018/47 Esas, 2019/1441 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin davalı tarafından istenilmesi üzerine, dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun görülmekle, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : İSTEM:
Davacı vekili tarafından verilen […]
6. Daire 747 no.lu ve 18.06.2020 tarihli Karar
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda;
… Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki …-TL sözleşme bedelli “… 1. Kısım Onarım İnşaatı İşi”nde;
A) Her ne kadar Denetçi tarafından iş zamanında bitirilmediği halde gecikme cezasının noksan uygulanması suretiyle kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de;
Öncelikle, Denetçi […]
Sayıştay 8. Dairesi 3.3.2020 Tarihli ve 177 No.lu Kararı
… Tic. San. Ltd. Şti.’nin yükleniminde bulunan “… İli … İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken […]
Sayıştay 4. Dairesi 16.01.2020 Tarihli ve 218 No.lu Kararı
MAL ALIMI – GECİKME CEZASI
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce …………. Ltd. Şti.’ye ihale edilen “…………. Mal Alımı” işinde, 09.04.2018 tarihinde teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 11.04.2018 tarihinde 2 günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, gecikme cezasının 1 gün üzerinden kesilmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.
İdare ile …………. Ltd. […]
Yılı
2012
Dairesi
6
Karar No
131
İlam No
320
Tutanak Tarihi
18.9.2014
…….. Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 08.06.2012 tarihinde yapılan “Billboard, CLP (Raket Pano) ve Baskı-Askı İşi” ihalesi yüklenicisi, teslim etmesi gereken malları imzaladığı sözleşmede belirtilen tarihten daha sonra teslim ettiği halde kendisine yapılan ödemeden gecikme cezası kesilmemesinden dolayı oluşan …….. TL kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, oy birliğiyle, karar verildi.
Yılı
2012
Dairesi
6
Karar No
130
İlam No
303
Tutanak Tarihi
16.9.2014
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda:
Denetçi tarafından sorguda; … .. Şti’ ne ihale edilen … TL sözleşme bedelli “…İşi” nde idarenin talep ettiği tarihlerde yüklenici tarafından teslimat yapılamadığı halde şartname gereği öngörülen cezanın uygulanmaması dolayısı ile kamu zararına neden olunduğu belirtilmişse de;
Kamu zararı tutarı olan toplam … TL … tarih ve […]
Yılı
2010
Dairesi
5
Karar No
72
İlam No
165
Tutanak Tarihi
3.7.2014
…………. Şti. yükleniminde yaptırılan “…………. İşinde; söz konusu Yapım İşinin Yüklenici tarafından sözleşmesinde öngörülen sürede bitirilmemesi karşılığı olarak Yüklenici firmaya yapılan hakediş ödemesinden sözleşme hükümleri çerçevesinde kesilmesi gereken gecikme cezasının yanlış hesaplanarak eksik kesinti yapılması sonucunda ………….TL tutarında kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili olarak;
Yüklenici …………. Şti. ile idare arasında 31.03.2008 tarihinde […]
Toplantı No
: 2013/074
Gündem No
: 29
Karar Tarihi
: 20.11.2013
Karar No
: 2013/UH.II-4327
BAŞVURU SAHİBİ:Çelikler Temz. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ G BLOK NO : 5/B DİYARBAKIR
İHALEYİ YAPAN İDARE:İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi), Tıbbiye Caddesi No:40 34668 İSTANBUL
BAŞVURUYA KONU İHALE:2013/11866 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, […]
Toplantı No
: 2013/074
Gündem No
: 29
Karar Tarihi
: 20.11.2013
Karar No
: 2013/UH.II-4327
BAŞVURU SAHİBİ:Çelikler Temz. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ G BLOK NO : 5/B DİYARBAKIR
İHALEYİ YAPAN İDARE:İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi), Tıbbiye Caddesi No:40 34668 İSTANBUL
BAŞVURUYA KONU İHALE:2013/11866 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, […]
Toplantı No
: 2012/036
Gündem No
: 8
Karar Tarihi
: 18.06.2012
Karar No
: 2012/UH.III-2501
BAŞVURU SAHİBİ:Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CAD. NO: 4 ERZİNCAN
İHALEYİ YAPAN İDARE:Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başbağlar Mahallesi 24100 ERZİNCAN
BAŞVURUYA KONU İHALE:2011/170204 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Ve Fizik Tedavi Ünitelerinde Tedavi Gören Hastaların Taşıma” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
1. Daire 9531 no.lu ve 15.10.2009 tarihli Karar
KARAR : Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından … ile yapılan ‘ tıbbi sarf malzemesi temini ‘ işinden gecikme cezasının kesilmediği görülmüştür.
Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile . İşl. arasında 12.07.2007 tarihinde imzalanan ‘8 kalem tıbbi sarf malzemesi temini’ işine ait sözleşmenin 10 uncu […]
