Karar No : 2024/125
Karar Tarihi : 18.09.2024
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I-KONU
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi’nde; alınan süre uzatımı kararı sonrası hazırlanacak revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın […]
Karar No : 2024/117
Karar Tarihi : 04.09.2024
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I–KONU
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapılması”işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve revize iş programı hususlarında yüklenici ile idare arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz […]
KararNo :2024/92
KararTarihi :24.07.2024
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I-KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde karma sözleşmeye bağlanan“… İnşaatı”işinde; revize iş programı ve fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak yüklenici talebine istinaden Kurulumuz kararı talebidir.
II -İNCELEME VE […]
Karar No : 2024/61
Karar Tarihi : 08.05.2024
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…İşz”nde; revize iş programının hazırlanarak idareye sunulmasında yaşanan gecikme sebebiyle kesilen gecikme cezasına yüklenici itirazı üzerine sözleşme tarafları […]
Karar No : 2023/240
Karar Tarihi : 13.12.2023
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi”nde; iş programının düzenlenmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.
– İNCELEME […]
Karar No : 2023/192
Karar Tarihi : 25.10.2023
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I-KONU
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…Yapım İşi”nde; hazırlanan 2 nci revize iş programı ile ilgili olarak sözleşme tarafları arasında oluşan anlaşmazlıkla ilgili olarak yüklenici talebine istinaden […]
Görüş No : 2023/47
Görüş Tarihi : 08.02.2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu’na göre, … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapımı”işinde, verilen süre uzatımı sonrası hazırlanacak revize iş programı hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı […]
Görüş No : 2023/20
Görüş Tarihi : 18.01.2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…Yapım İşi’nde; iş programının hazırlanması ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde […]
Karar No : 2022/165
Karar Tarihi : 07/09/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi’nde; kesin hesap aşamasında geçici hakedişlerle bazı imalat kalemlerinin yükleniciye sehven mükerrer ödendiğinin tespit edilmesi sonucunda iş programında düzeltme […]
Görüş No : 2022/232
Görüş Tarihi : 03/08/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapı İşi”nde; iş programının düzenlenme metodu hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep […]
5. Hukuk Dairesi 2022/219 E. 2022/806 K.
T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucu ilk derece mahkemesince verilen hükme yönelik, davacı vekilince süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
KARAR : TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Kandıra Namazgâh Barajı ve Terfi Sistemi İnşaatı işi ile ilgili […]
6. Hukuk Dairesi 2022/1179 E. 2022/1240 K.
T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
DAVA : Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14/02/2022 tarih ve 2021/220 E – 2022/132 Karar sayılı kararı davalı vekili tarafından istinaf incelemesi için Dairemize gönderilmekle dosyadaki tüm bilgi ve belgeler incelendi;
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davalı kurum ile davacı müvekkilleri … […]
Görüş No : 2022/127
Görüş Tarihi : 17/05/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi”nde; revize iş programı hazırlanmasında 2021 yılı sözleşme ödenek dilimlerinin mi yoksa hakediş tutarının mı esas alınacağı hususunda […]
T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2022/93
Görüş Tarihi : 20/04/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi’nde; yer teslimi sonrası, uygulama projelerinin hazırlanıp onaylanmasına bağlı olarak, fiilen […]
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2022/85
Görüş Tarihi : 13/04/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…Yapılması”işinde; 28/03/2022 tarihinde imzalanan devir sözleşmesine bağlı olarak, devir tarihi itibariyle kalan […]
