31. Hukuk Dairesi 2020/950 E. 2022/242 K.
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Tarafından Davacı Taşerona Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılıp Yapılmadığı Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Davacının İşin Yapımında Finanstan Kaynaklı Sorunlar Yaşayıp Yaşamadığı Bu Sebeple İşin Yapımında Gecikmeler Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Tespiti Gerektiği – Davacının Bu İddialarının […]
31. Hukuk Dairesi 2020/950 E. 2022/242 K.
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Tarafından Davacı Taşerona Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılıp Yapılmadığı Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Davacının İşin Yapımında Finanstan Kaynaklı Sorunlar Yaşayıp Yaşamadığı Bu Sebeple İşin Yapımında Gecikmeler Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Tespiti Gerektiği – Davacının Bu İddialarının […]
31. Hukuk Dairesi 2020/950 E. 2022/242 K.
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Tarafından Davacı Taşerona Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılıp Yapılmadığı Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Davacının İşin Yapımında Finanstan Kaynaklı Sorunlar Yaşayıp Yaşamadığı Bu Sebeple İşin Yapımında Gecikmeler Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Tespiti Gerektiği – Davacının Bu İddialarının […]
Karar No : 2022/07
Karar Tarihi : 12/01/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I -KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde, anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…” yapım işinde; mimari uygulama projesinde açık teras çatının, mahal listesinde ise ahşap oturtma çatıya ait imalatların yer aldığı, […]
Toplantı No
: 2021/027
Gündem No
: 14
Karar Tarihi
: 30.06.2021
Karar No
: 2021/UY.II-1287
BAŞVURU SAHİBİ:
Halil ÇALIK / Assos İnşaat,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/237551 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda Bulunan Mezarlık Alanları İçeresinde Tip Projelerle Çevre Düzenlenmesi ve Sundurma Yapılması İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından 24.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]
Toplantı No
: 2021/018
Gündem No
: 30
Karar Tarihi
: 07.05.2021
Karar No
: 2021/UH.I-944
BAŞVURU SAHİBİ:
Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Esenyurt Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/124841 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Esenyurt Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi […]
Toplantı No
: 2021/014
Gündem No
: 58
Karar Tarihi
: 07.04.2021
Karar No
: 2021/UH.II-775
BAŞVURU SAHİBİ:
Elanur Tur. Nak. İnş. Eml. Tek. Besi. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/57539 İhale Kayıt Numaralı “Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Ulaştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin 36 Ay Süreyle Araç Kiralama Ve Sürücü” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]
Toplantı No
: 2021/013
Gündem No
: 25
Karar Tarihi
: 31.03.2021
Karar No
: 2021/UH.II-695
BAŞVURU SAHİBİ:
Şekerler Global Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/42761 İhale Kayıt Numaralı “340 Adet Otobüsün Tamir, Bakım, Onarım, Yedek Parça ve Lastik Değişimi Hizmet Alımı İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 26.02.2021 tarihinde açık […]
Toplantı No
: 2020/058
Gündem No
: 23
Karar Tarihi
: 30.12.2020
Karar No
: 2020/UH.I-2209
BAŞVURU SAHİBİ:
Dizayn Yön. Dan. Rest. Otom. Sos. Hizm. Tem. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/581758 İhale Kayıt Numaralı “33.291.000 Km Otobüs Bakım Onarım” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “33.291.000 Km Otobüs Bakım Onarım” ihalesine ilişkin olarak Dizayn Yönetim Dan. Res. […]
Toplantı No
: 2020/058
Gündem No
: 39
Karar Tarihi
: 30.12.2020
Karar No
: 2020/UH.I-2178
BAŞVURU SAHİBİ:
Tera Tıbbi ve Teknik Hiz. Danış. Tic. Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/535695 İhale Kayıt Numaralı “Doğrusal Hızlandırıcı (Lınac) Sistemleri ve Ek Donanımları Periyodik Bakım Ölçümleme ve Onarım Hizmetleri (Yedek Parça/ Mal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Dahil)” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Kütahya Sağlık […]
8. Daire 191 no.lu ve 24.12.2020 tarihli Karar
… Altyapı Turizm A.Ş.’nin yükleniminde bulunan “… Belediyesi … Restorasyon Yapım İşi”nde; Yüklenicinin cezalı olarak çalıştırıldığı 106 günlük gecikme için, sözleşmede yer alan gecikme cezası oranı yerine idari şartnamede yer alan gecikme cezası oranının uygulanması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;
İdare ile Yüklenici arasında düzenlenen Tip […]
4. Daire 243 no.lu ve 01.12.2020 tarihli Karar
“………….İşi”ne ait mimari uygulama projesinde, birinci bodrum katında 82 adet, ikinci bodrum katında da 169 adet olmak üzere toplam 251 adet mekanik parklanma cihazına mimari uygulama projesi içerisinde yer verilmesine rağmen söz konusu imalatların yüklenici tarafından yapılmaması ve bedellerinin de hakedişlerden düşülmemesi sonucu ………….-TL kamu zararına neden olunduğu […]
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2020/195
Görüş Tarihi : 26/11/2020
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
…;4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre … tarihinde karma sözleşmeye bağlanan“…İnşaatı”işi ile ilgili olarak; işe ait Sözleşmenin“Ödeme yeri ve şartları”başlıklı 11 inci maddesi ile“Diğer hususlar”başlıklı 33 üncü maddesinde yer alan […]
3. Daire 363 no.lu ve 10.11.2020 tarihli Karar
………… Büyükşehir Belediyesi İhale ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından yüklenici ………… A.Ş. (………… Ltd. Şti ………… tarihli ve ………… sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan kararla, ………… A.Ş. ile birleşerek infisah olmuştur.)’ye ihale edilen “………… İkmal İnşaatı Yapılması İşi”ne ait fiyat farkı hesabındaki sabit katsayıların hatalı belirlenmesi […]
6. Daire 752 no.lu ve 13.10.2020 tarihli Karar
“…… ……… ………. ……….. Hayvan İçme Suyu ve Sulama Göleti İşi”nde 30 gün olarak verilen süre uzatımı kararının Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun olmadığı görülmüştür.
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde,
“(1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen […]