Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, yükleniciye sözleşme sonrası verilen uygulama projeleri ile ihaleye esas uygulama projeleri arasındaki imalat farkı hakkında nasıl işlem yapılacağı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karar Konusu : Görüş Talebi
Karar No : 2016/61
Karar Tarihi : 22/12/2016
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I- GİRİŞ
…Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “… Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.
II- KONU
Spor Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.12.2016 tarih ve E.91349 sayılı yazıda özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara […]

Mahalle Listesi ile Yaklaşık Maliyet Arasındaki İmalat Miktarı Farklılığı Götürü Bedelli İşte Nasıl Değerlendirilmelidir (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIYüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2023/04
Görüş Tarihi : 04/01/2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Onarım İşi’nde; yaklaşık maliyet hesap cetveli ile işe ait ihale dokümanı […]

Sözleşmede belirlenen ödenek dilimlerine aykırı iş programı hazırlanabilir mi (Yüksek Fen Kurulu)

Görüş No : 2023/20
Görüş Tarihi : 18.01.2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…Yapım İşi’nde; iş programının hazırlanması ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde […]

Proje değişikliği nedeniyle %10 üzerinde iş artışının gündeme gelmesi ve işin tasfiyesi (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karar Konusu : … İnşaatı
Karar No : 2005/057
Karar Tarihi : 01.06.2005
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I-GİRİŞ
…Bakanlığınca Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile …-TL.’ye ihale edilen ve … tarihinde yer teslimi yapılan… inşaatı işinin, temel sistemindeki değişiklik nedeniyle henüz işe başlanılmadığı, sözleşme ile ilgili yapılacak uygulama hakkında görüş istemidir. II-KONU …Bakanlığı … […]

Anahtar teslimi götürü bedel işte, uygulama projesinde “yıkılacak bina” olarak gösterilen yapıların yıkım ve söküm işleri sözleşme bedeline dâhil midir (Yüksek Fen Kurulu)

Görüş No : 2023/11
Görüş Tarihi : 11.01.2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…. Yapım İşi’nde; hükümet konağının inşa edileceği parsel üzerinde bulunan eski hükümet konağı binası ve bağlı yapılarının yıkım işleminin sözleşme […]

Kesin hesap aşamasında tespit edilen iş eksilişi nedeniyle iş programı revize edilebilir mi, fiyat farkı hangi döneme göre hesaplanmalıdır (Yüksek Fen Kurulu)

Karar No : 2022/165
Karar Tarihi : 07/09/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi’nde; kesin hesap aşamasında geçici hakedişlerle bazı imalat kalemlerinin yükleniciye sehven mükerrer ödendiğinin tespit edilmesi sonucunda iş programında düzeltme […]

Arazi kot farkından kaynaklanan kazı/dolgu miktar farkı iş artışı/eksilişi kapsamında değerlendirilebilir mi (Yüksek Fen Kurulu)

Karar No : 2022/158
Karar Tarihi : 24/08/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi”nde; yüklenici tarafından, arazinin mevcut kotları ile vaziyet planında verilen kotlar arasında uyumsuzluk olduğu gerekçesiyle kazı/dolgu imalatlarının […]

Kazıdan çıkan malzeme geri dolgu yapımında kullanılabilir mi ve toprak kayması sonucu yapılan ilave hafriyat ile dolgu işleri için yükleniciye bedel ödenebilir mi (Yüksek Fen Kurulu)

Görüş No : 2022/243
Görüş Tarihi : 17/08/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi”nde; kazıdan çıkan malzemenin, geri dolguda kullanılıp kullanılamayacağı ile ilave hafriyat ve tekrar dolgu bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususlarında […]

Duvar alt kotlarının aşılması nedeniyle artan yükseklikten kaynaklanan ilave duvar imalatları sözleşme bedeline dahil midir (Yüksek Fen Kurulu)

Karar No :2022/112
Karar Tarihi :11/05/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I – KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan,“… Yapımİşi’nde; yüklenici tarafından uygulama projelerine göre daha fazla yapıldığı belirtilen duvar imalatı bedelinin talep edilmesi üzerine, taraflar arasında oluşan […]

Uygulama Projesi Bulunmayan Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmede İmalat Farklılığı Uyuşmazlığın Çözümü (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2023/04
Görüş Tarihi : 04/01/2023
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan“… Onarım İşi’nde; yaklaşık maliyet hesap cetveli ile işe ait ihale […]

Revize birim fiyat uygulanmasında ihale tarihinde yürürlükte olan yönetmelik mi esas alınır (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Görüş No : 2022/52
Görüş Tarihi : 23/03/2022
YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan“… Yapım İşi”nde; iş artışı sebebiyle yapılacak revize birim fiyatlar hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi […]

Götürü bedelli sözleşmelerde, iş sahibinin iş bedelinin tamamını ödememesi durumunda, yükleniciden alınan eksik işlerin giderim bedelinin nasıl hesaplanacağı (BAM)

31. Hukuk Dairesi  2020/950 E.  2022/242 K.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Tarafından Davacı Taşerona Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılıp Yapılmadığı Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Davacının İşin Yapımında Finanstan Kaynaklı Sorunlar Yaşayıp Yaşamadığı Bu Sebeple İşin Yapımında Gecikmeler Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Tespiti Gerektiği – Davacının Bu İddialarının […]

Götürü bedelli sözleşmelerde demontaj-montaj bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı (BAM)

31. Hukuk Dairesi  2020/950 E.  2022/242 K.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Tarafından Davacı Taşerona Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılıp Yapılmadığı Hak Ediş Ödemelerinin Zamanında Yapılmaması Nedeniyle Davacının İşin Yapımında Finanstan Kaynaklı Sorunlar Yaşayıp Yaşamadığı Bu Sebeple İşin Yapımında Gecikmeler Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Tespiti Gerektiği – Davacının Bu İddialarının […]

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ödenek dilimleri, çalışılabilecek gün sayısına göre revize edilebilir mi (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karar No :2022/27
Karar Tarihi :02/02/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
– KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü sözleşmeye bağlanan“… İnşaatı İşi”nde; ilk iş programında ödenek dilimlerinin değiştirilmesi ve buna bağlı olarak iş […]

Uygulama projesinde teras çatı, mahal listesinde ahşap oturtma çatı yer alması durumunda hangi çatı imalatı yapılır (Yüksek Fen Kurulu)

Karar No : 2022/07
Karar Tarihi : 12/01/2022
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I -KONU
… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde, anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan“…” yapım işinde; mimari uygulama projesinde açık teras çatının, mahal listesinde ise ahşap oturtma çatıya ait imalatların yer aldığı, […]