Kabul komisyonunun geçici kabulde tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, gecikme cezası uygulanacak mıdır (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karar Konusu : … Binası İnşaatı işi ile ilgili görüş talebi.
Karar No : 2010/4
Karar Tarihi : 06/01/2010
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I – GİRİŞ
… Rektörlüğü tarafından “ … Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Binası İnşaatı İşi” ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir.
II – KONU
İdaresi, … sayılı yazısında özetle, […]

Sit alanında yapılan ruhsatsız yapılara uygulanan artırımlı idari para cezalarında dikkat edilmesi gereken husus (BİM)

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi E: 2022/3543 K: 2023/382

ÖZET : Dava, taşınmaza ruhsatsız imalat yapılması sebebiyle para cezası verilmesine ilişkin Encümen kararının iptali istemine ilişkindir. Davada; işleme sebep gösterilen yapıya ilişkin olarak davalı idarece yapılan hesaplama raporunda c/7 bendi üzerinden arttırım yapılmışsa da; davalı idarenin savunmasının ekinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca […]

İmara aykırı yapıyı satın alan kişiye, binanın ruhsatsız olduğu mülkiyetin el değiştirmesinden sonra tespit edilirse, idari para cezası uygulanabilir mi (BİM)

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi E: 2022/2820 K: 2023/391

ÖZET : Dava, davacı tarafından 4 katlı ruhsatsız bina yapıldığından bahisle davacıya idari para cezası verilmesine ve yapı tatil zaptı tarihi itibarıyla 1 ( bir ) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da ruhsata bağlanılmazsa 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem tesis […]

Hafriyat dökümünde toprağın niteliği dikkate alınmadan döküm yapılması nedeniyle idari para cezası kesilmesi (BİM)

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi E: 2023/98 K: 2023/210

ÖZET : Dava, taşınmaza izinsiz olarak hafriyat dökülmesinden kaynaklanan idari para cezası işleminin iptali istemine ilişkindir.Uyuşmazlıkta davacı tarafından, dökülen toprağın hafriyat olmadığı, verimi arttırmak amacıyla dökülen humuslu toprak olduğu ileri sürülmüş ise de, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-1 maddesine göre, […]

İdari para cezasına ilişkin iptal davası açma süresinin, idari para cezasının tebliği tarihinden mi yoksa para cezasına esas hukuksuzluğun hukuk mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunması üzerine, idareye para cezasının kaldırılmasına yönelik başvurunun reddedildiği tarihten itibaren mi başlayacağı (BİM)

Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi E: 2022/1892 K: 2023/263

ÖZET : Davacı hakkında açılan kamu davasında Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan ceza yargılaması sırasında davaya konu olan yerdeki yapılarla ilgili olarak davacı tarafından alınan yapı kayıt belgelerinin bulunduğu gerekçesiyle davacı hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verildiği, davacının bu karar üzerine, taşınmaz üzerine […]

2023 Yılı Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK CEZALAR (01.01.2023 – 31.12.2023)

5326 SAYILI KABAHATLAR KANUNU

KABAHATİN ADI

İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/MAKAM

2023 YILI İÇİN
UYGULANACAK MİKTAR(*)

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ (md 32)

Emri Veren Makam/Belediye Encümeni

1.295

DİLENCİLİK (md 33)

Kolluk veya Belediye Zabıta Görevlileri

617

KUMAR (md 34)

Kolluk

4.055

SARHOŞLUK (md 35)

Kolluk

617

GÜRÜLTÜ (md 36)

Kolluk veya Belediye Zabıta Görevlileri

617

GÜRÜLTÜ (md 36)

Kolluk veya Belediye Zabıta Görevlileri

13.364-67.039

RAHATSIZ ETME (md 37)

Kolluk veya Belediye Zabıta […]

Yapı denetim sözleşmesi bulunmadan inşai faaliyete devam edilmesi üzerine imar para cezası uygulanması (BİM)

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi E: 2022/3379 K: 2023/2

ÖZET : Dava, yapı denetim sözleşmesinin fesh edilmesi nedeniyle inşaai faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen denetimsiz olarak inşai faaliyete devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine anılan inşaatın yapı müteahhidi olduğundan bahisle davacıya imar para cezası verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemine ilişkindir.
Yapı denetim kuruluşu gözetiminde yapılan […]

Taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığı gerekçesiyle verilen idari para cezasına ilişkin ödeme emrinin iptali istemi (Danıştay)

6.  Daire     2021/8757 E.  ,  2022/10949 K.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Batman Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı ile Batman İli, Merkez, … Mahallesi, … parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle […]

Ruhsata aykırı inşaatın yıkımına ve idari para cezası verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemi davası (Danıştay)

6.  Daire     2020/322 E.  ,  2022/9271 K.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Antalya İli, Kepez İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parselde bulunan taşınmazda ruhsata aykırı imalat yapıldığından bahisle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. […]

Eğitim ve öğretim sunmak amacıyla açılan işyerinin gerekli izinleri almadığı gerekçesi ile belediye tarafından mühürlenmesi (Danıştay)

8.  Daire     2019/5684 E.  , 2022/5547 K.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … gün ve E:… , K:… sayılı kararının, taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacıya ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, … Sokak No: … , K:… , D:… adresindeki işyerinde, izinsiz eğitim faaliyetinde bulunulduğundan […]

Geçici kabulde tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, gecikme cezası hangi sürede ve nasıl uygulanır (Yüksek Fen Kurulu)

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karar Konusu : … Binası İnşaatı işi ile ilgili görüş talebi.
Karar No : 2010/4
Karar Tarihi : 06/01/2010
YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I – GİRİŞ
… Rektörlüğü tarafından “ … Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Binası İnşaatı İşi” ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir.
II – KONU
İdaresi, … sayılı yazısında özetle, […]

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından bahisle mühürlenen iş yerinin mühürlenmesine ilişkin işleminin iptali istemiyle açılan davanın temyize açık bir dava olup olmadığı (Danıştay)

2.  Daire      2021/4989 E.  ,  2022/3944 K.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… , Temyiz No:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; İzmir ili, […]

Taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılar yapılması gerekçesiyle verilen idari para cezası ve yıkım kararının iptali istemi (Danıştay)

6.  Daire      2022/1293 E.  ,  2022/7523 K.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılar yapıldığından bahisle, 3194 Sayılı İmar […]

Kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla, izinsiz hafriyat dökümü yapılması durumunda idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı (Danıştay)

6.  Daire      2020/4950 E.  ,  2022/7526 K.

Dava konusu istem: Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, … Mahallesinden geçmekte olan … Deresi’nin yatağına ve kenarına davacı şirket tarafından izinsiz hafriyat toprağı dökülerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesiyle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 13, 23 ve 24. maddesi hükümlerinin ihlal edildiğinden ve eylemin […]

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılan işyerlerine hangi Kanun hükmü çerçevesinde ceza uygulanacağı (ÇŞB)

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Sayı   : 71188846-622.02/3572789   –  09/05/2022
Konu : Görüş (Belgesi bulunmayan seyyar  (mobil) yeme içme yerleri hakkında)  
… BAKANLIĞINA
(… Başkanlığı)
İlgi       : … tarihli ve … sayılı yazınız.
 İlgide kayıtlı yazınız ile, Başkanlığınıza intikal eden başvurulardan, motorlu veya motorsuz taşıtlarla seyyar (mobil) yeme-içme hizmetlerinin sunumu faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin işyeri açma ve çalışma […]